Contratos del Sector Público: Tipos, Procedimientos y Recursos (Ley 9/2017 LCSP)

1. Objeto, ámbito subjetivo y delimitación de contratos

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) traspuso al ordenamiento español las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, configurando un sistema basado en la transparencia, la libre concurrencia, la eficiencia en el gasto público y la incorporación de criterios sociales, ambientales y de innovación.

Ámbito subjetivo: los tres niveles del sector público (art. 3 LCSP)

La LCSP estructura las entidades sujetas en tres círculos concéntricos de mayor a menor intensidad reguladora:

1. Administraciones Públicas (strictu sensu, art. 3.2 LCSP):
   • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos.
   • Las Universidades Públicas, autoridades administrativas independientes y los consorcios dependientes de una Administración.
   • Sus contratos tienen naturaleza administrativa (típicos y especiales) y están sometidos íntegramente al Derecho Administrativo tanto en preparación y adjudicación como en efectos y extinción.
2. Poderes Adjudicadores que no son Administraciones Públicas (PANAP, art. 3.3 LCSP):
   • Fundaciones del sector público, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sociedades mercantiles públicas que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general no industrial ni mercantil.
   • Sus contratos son privados: preparación y adjudicación se rigen por la LCSP, pero los efectos, modificación y extinción se someten al Derecho Privado ante la jurisdicción civil.
3. Resto de entidades del Sector Público que no son poder adjudicador (art. 3.1 LCSP):
   • Sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria orientadas plenamente al mercado. Sujetan su contratación a instrucciones internas que garanticen publicidad y concurrencia.

---

2. Tipología de contratos del Sector Público (arts. 12 a 18 LCSP)

La LCSP clasifica los contratos típicos según su objeto prestacional:

• Contrato de Obras (art. 13 LCSP): Construcción de un bien inmueble o realización de trabajos del Anexo I (edificación, ingeniería civil).
• Contrato de Concesión de Obras (art. 14 LCSP): La contraprestación consiste únicamente en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado de un precio. Requisito esencial: transferencia del riesgo operacional al concesionario.
• Contrato de Concesión de Servicios (art. 15 LCSP): Prestación y gestión de servicios de competencia de la entidad concedente con transferencia efectiva del riesgo operacional de la explotación.
• Contrato de Suministros (art. 16 LCSP): Adquisición, arrendamiento financiero (leasing) o arrendamiento de productos o bienes muebles.
• Contrato de Servicios (art. 17 LCSP): Prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. En ningún caso puede implicar el ejercicio de potestades públicas ni la cesión ilegal de trabajadores.
• Contratos Mixtos (art. 18 LCSP): Contienen prestaciones de dos o más tipos contractuales diferentes; el régimen de adjudicación se determina con carácter general por la prestación principal que represente mayor valor estimado.

Contratos Menores (art. 118 LCSP)

Procedimiento sumario simplificado para contrataciones de escasa cuantía:

• Límites de valor estimado:
  • Obras: inferior a 40.000 € (IVA excluido).
  • Suministros y Servicios: inferior a 15.000 € (IVA excluido).
• Tramitación y requisitos:
  • Informe motivado del órgano de contratación justificando la necesidad del contrato y acreditando que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales de contratación (prohibición terminante de fraccionamiento fraudulento).
  • Aprobación del gasto e incorporación de la factura reglamentaria. En obras, requiere además presupuesto de las obras y proyecto cuando la normativa técnica lo exija.
  • Duración: no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

---

3. Elementos del Contrato: Partes, Capacidad y Pliegos

Órgano de contratación y Responsable del contrato (arts. 61 y 62 LCSP)

• Órgano de contratación: Representa a la entidad en la licitación (Ministros, Consejeros, Alcaldes o Plenos según cuantías).
• Responsable del contrato (art. 62 LCSP): Persona física o jurídica, vinculada a la entidad o ajena, encargada de supervisar la correcta ejecución de la prestación pactada y adoptar las órdenes necesarias para garantizar su cumplimiento.

Capacidad, Solvencia y Prohibiciones (arts. 65 a 97 LCSP)

• Los licitadores deben contar con personalidad jurídica, plena capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
• Prohibiciones de contratar (art. 71 LCSP): Condenas por delitos de corrupción, fraude, pertenencia a organización criminal; no hallarse al corriente en obligaciones tributarias o con la Seguridad Social; o haber incurrido en falsedad en declaraciones responsables.

Los Pliegos de la Licitación

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, art. 122 LCSP): La «ley del contrato». Recoge el régimen de derechos, obligaciones, criterios de ponderación, penalidades, pagos y régimen de garantías.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP, art. 124 LCSP): Define las especificaciones técnicas y funcionales que rigen la ejecución de la prestación.

---

4. Procedimientos de Adjudicación (arts. 131 a 187 LCSP)

La adjudicación se realiza ordinariamente a través de dos procedimientos universales que garantizan la libre concurrencia:

1. Procedimiento Abierto (arts. 156 a 158 LCSP): Todo empresario interesado puede presentar una proposición. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
   • Procedimiento Abierto Simplificado (art. 159 LCSP): Para contratos de obras < 2.000.000 € y suministros/servicios < 100.000 €. Todos los licitadores deben estar inscritos en el ROLECE.
   • Procedimiento Abierto Súper Simplificado (art. 159.6 LCSP): Para obras < 80.000 € y suministros/servicios < 35.000 €. No se exige garantía definitiva y plazo de presentación mínimo de 10 días hábiles.
2. Procedimiento Restringido (arts. 160 a 165 LCSP): Consta de dos fases: los interesados solicitan participar, el órgano selecciona un número de candidatos (mínimo 5) con arreglo a criterios objetivos de solvencia, y solo los seleccionados son invitados a presentar ofertas.
3. Procedimientos Excepcionales: Licitación con negociación, Diálogo competitivo y Asociación para la innovación.

Criterios de Adjudicación y Bajas Temerarias (arts. 145 y 149 LCSP)

• Adjudicación basada en la mejor relación calidad-precio (criterios económicos junto con criterios cualitativos, sociales, laborales y medioambientales vinculados al objeto del contrato).
• Ofertas con valores anormales o desproporcionados (art. 149 LCSP): El órgano de contratación debe requerir al licitador para que justifique la viabilidad de sus costes antes de rechazar la proposición por temeraria.

---

5. Garantías en la Contratación (arts. 106 a 114 LCSP)

• Garantía Provisional (art. 106 LCSP): Con carácter general no se exige. En supuestos excepcionales y debidamente justificados, no podrá superar el 3 % del presupuesto base de licitación (IVA excluido).
• Garantía Definitiva (art. 107.1 LCSP): Obligatoria para el adjudicatario: 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA).
• Garantía Complementaria (art. 107.2 LCSP): En casos especiales (riesgo apreciable o baja temeraria superada), puede exigirse hasta un 5 % adicional (alcanzando un máximo acumulado del 10 %).

---

6. Prerrogativas de la Administración y Modificaciones del Contrato (arts. 190 a 207 LCSP)

En los contratos administrativos, el órgano de contratación ostenta las prerrogativas de:

1. Interpretar el contrato.
2. Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
3. Modificar el contrato por razones de interés público (ius variandi).
4. Acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Límites de las Modificaciones Contractuales (arts. 204 y 205 LCSP)

• Modificaciones previstas en el pliego (art. 204 LCSP): Hasta un máximo del 20 % del precio inicial.
• Modificaciones no previstas (art. 205 LCSP): Solo por circunstancias sobrevenidas imprevisibles para una administración diligente, por prestaciones adicionales o modificaciones no sustanciales. No pueden alterar la naturaleza global del contrato y tienen un límite cuantitativo máximo del 20 % del precio inicial. Requieren dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo si superan el 20 % acumulado.

---

7. El Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC, arts. 44 a 60 LCSP)

Es la institución procesal estrella en los exámenes de contratación pública:

• Naturaleza: Recurso administrativo potestativo y gratuito, previo al contencioso-administrativo.
• Ámbito material de aplicación (art. 44 LCSP):
  • Contratos de obras de valor estimado superior a 3.000.000 €.
  • Contratos de suministros y servicios de valor estimado superior a 100.000 €.
  • Concesiones de obras o servicios de valor estimado superior a 3.000.000 €.
• Actos recurribles: Anuncios de licitación, pliegos reguladores (PCAP y PPTP), actos de exclusión o admisión de licitadores y el acuerdo de adjudicación.
• Plazo de interposición (art. 50 LCSP): 15 días hábiles desde la notificación o publicación del acto.
• Efecto suspensivo automático (art. 53 LCSP): La interposición del recurso contra el acuerdo de adjudicación suspende automáticamente la formalización del contrato por ministerio de la ley hasta que se resuelva el recurso.
• Órgano competente: El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en el ámbito estatal, o los órganos técnicos autonómicos equivalentes, dotados de plena independencia funcional.